Договор

строительного подряда

г.                               «»   20г.

,

(наименование организации)

именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и ,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск

работу по строительству   (наименование  объекта

строительства) в соответствии с технической документацией, представленной

Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

Проект разработан (наименование разработчика)

и утвержден (кем, дата утверждения).

Состав   и   содержание    технической    документации:   

.

Срок    представления    технической    документации     Заказчиком:

.

Правомочия    Заказчика    в    отношении    земельного     участка,

предоставляемого под строительство   (наименование

объекта) подтверждаются 

  (наименование  и

реквизиты правоустанавливающего документа —  акта  об  отводе  земельного

участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение  на строительство выдано

(наименование      органа,

наименование, номер дата выдачи документа).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия  для

выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком

работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Выполненная в соответствии с  п.1.1 настоящего договора  работа

оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и  Подрядчиком.  Стоимость

работы по настоящему договору устанавливается в  сумме 

рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

Оплате Заказчиком подлежат все  работы,  выполненные  Подрядчиком  в

соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой  Заказчиком

к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и  принятую

к оплате работу в    срок  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки

работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом  и  в  срок,

установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком  суммы,

указанной в  п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

3. Сроки и этапы выполнения работ

3.1. Срок начала работ устанавливается: .

3.2. Срок окончания работ устанавливается: .

3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:

3.3.1. .

3.3.2. .

3.3.3. .

3.3.4. .

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до . В  случае,

если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу  в  указанный  срок,

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора  соответствующие  условия   договора

сохраняют свою силу.

5. Обеспечение материалами и оборудованием

5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.

5.2.  Заказчик  обязуется   предоставить   следующие   материалы   и

оборудование,    необходимые     для     строительства:    

.

5.3.  Сроки  завоза  материалов  и  оборудования  по   видам:  

.

5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет

Заказчик.

5.5.    Приемка    материалов    и    оборудования    осуществляется

представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик  уплачивает  Заказчику

штраф в размере % от суммы договора и пеню  из  расчета  %  от  суммы

договора за каждый день просрочки.

6.2.   За   несохранность   завезенных   Заказчиком   материалов   и

оборудования   Подрядчик   несет   ответственность   в   виде   

.

6.3. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

технической документации и обязательных для  сторон  настоящего  договора

строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления  от

указанных  требований  обязан  уплатить   Заказчику   штраф   в   размере

.

6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в    (указать  место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение  при

завершении  каждого    промежуточного этапа строительства,  указанного  в

п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.

7.2. В срок с даты  получения  извещения  Заказчик

обязан приступить  к  приемке  соответствующего  этапа  или  всей  работы

(завершенного строительством объекта).

7.3. Приемка каждого  этапа  работы  и  завершенного  строительством

объекта  оформляется  двусторонним  актом  сдачи-приемки,   подписываемым

со стороны Подрядчика  и 

со стороны Заказчика.

7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками,  не  лишается

права заявить  о  них  в  течение    со  дня  приемки

соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.

8. Дополнительные условия

8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2.  Представителем  Заказчика  на  строящемся   объекте   является

,    который     вправе

осуществлять контроль и надзор за  ходом  строительства  и  принимать  от

имени  и  в  интересах   Заказчика   решения   по   следующим   вопросам:

.

8.3.     Риски     застрахованы     

(какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) на сумму рублей.

9. Адреса

и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Подрядчик:

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Подписи сторон

Заказчик М.П.

Подрядчик М.П.