Договор строительного подряда (образец)

170 0
Здесь вы можете заполнить и распечатать договор со своими данными. Для этого заполните недостающие разделы, внимательно проверьте введенные данные и нажмите на кнопку "Обработать". При нажатии кнопки, вы получите готовый документ.
Договор
строительного подряда
г.                               ""   20г.
,
(наименование организации)
именуем в дальнейшем "Подрядчик", в лице ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск
работу по строительству   (наименование  объекта
строительства) в соответствии с технической документацией, представленной
Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.
Проект разработан (наименование разработчика)
и утвержден (кем, дата утверждения).
Состав   и   содержание    технической    документации:   
.
Срок    представления    технической    документации     Заказчиком:
.
Правомочия    Заказчика    в    отношении    земельного     участка,
предоставляемого под строительство   (наименование
объекта) подтверждаются 
  (наименование  и
реквизиты правоустанавливающего документа -  акта  об  отводе  земельного
участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение  на строительство выдано
(наименование      органа,
наименование, номер дата выдачи документа).
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия  для
выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком
работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная в соответствии с  п.1.1 настоящего договора  работа
оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и  Подрядчиком.  Стоимость
работы по настоящему договору устанавливается в  сумме 
рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.
Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
Оплате Заказчиком подлежат все  работы,  выполненные  Подрядчиком  в
соответствии с технической документацией и сметой.
2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой  Заказчиком
к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и  принятую
к оплате работу в    срок  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки
работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом  и  в  срок,
установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.
2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком  суммы,
указанной в  п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.
3. Сроки и этапы выполнения работ
3.1. Срок начала работ устанавливается: .
3.2. Срок окончания работ устанавливается: .
3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:
3.3.1. .
3.3.2. .
3.3.3. .
3.3.4. .
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
Заказчиком и Подрядчиком.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до . В  случае,
если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу  в  указанный  срок,
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,
вытекающих  из  настоящего  договора  соответствующие  условия   договора
сохраняют свою силу.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.
5.2.  Заказчик  обязуется   предоставить   следующие   материалы   и
оборудование,    необходимые     для     строительства:    
.
5.3.  Сроки  завоза  материалов  и  оборудования  по   видам:  
.
5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет
Заказчик.
5.5.    Приемка    материалов    и    оборудования    осуществляется
представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.
6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик  уплачивает  Заказчику
штраф в размере % от суммы договора и пеню  из  расчета  %  от  суммы
договора за каждый день просрочки.
6.2.   За   несохранность   завезенных   Заказчиком   материалов   и
оборудования   Подрядчик   несет   ответственность   в   виде   
.
6.3. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в
технической документации и обязательных для  сторон  настоящего  договора
строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления  от
указанных  требований  обязан  уплатить   Заказчику   штраф   в   размере
.
6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем
договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского
законодательства, действующего на территории России.
6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров
между сторонами.
6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров
стороны  передают  их  на  рассмотрение  в    (указать  место
нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение  при
завершении  каждого    промежуточного этапа строительства,  указанного  в
п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.
7.2. В срок с даты  получения  извещения  Заказчик
обязан приступить  к  приемке  соответствующего  этапа  или  всей  работы
(завершенного строительством объекта).
7.3. Приемка каждого  этапа  работы  и  завершенного  строительством
объекта  оформляется  двусторонним  актом  сдачи-приемки,   подписываемым
со стороны Подрядчика  и 
со стороны Заказчика.
7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками,  не  лишается
права заявить  о  них  в  течение    со  дня  приемки
соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.
8. Дополнительные условия
8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2.  Представителем  Заказчика  на  строящемся   объекте   является
,    который     вправе
осуществлять контроль и надзор за  ходом  строительства  и  принимать  от
имени  и  в  интересах   Заказчика   решения   по   следующим   вопросам:
.
8.3.     Риски     застрахованы     
(какие,
наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и
др.) на сумму рублей.
9. Адреса
и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Подрядчик:
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Подписи сторон
Заказчик М.П.
Подрядчик М.П.
 
Считаете полезным? Поделись с друзьями!
Возможно Вас заинтересует
Добавить комментарий




Наверх