Договор строительного подряда

111 0
Здесь вы можете заполнить и распечатать договор со своими данными. Для этого заполните недостающие разделы, внимательно проверьте введенные данные и нажмите на кнопку "Обработать". При нажатии кнопки, вы получите готовый документ.
Договор
строительного подряда
г.                                       "" г.
,
(наименование организации)
расположен по адресу: ,
зарегистрирован
(наименование регистрирующего органа)
"" года за N , Свидетельство N от
"" года,   именуем  в  дальнейшем "Подрядчик", в  лице
,       действующего       на        основании
(должность, Ф.И.О.)
,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны,  и ,
,
(наименование организации)
расположен по адресу: ,
зарегистрирован
(наименование регистрирующего органа)
"" года за N , Свидетельство N от
" года,  именуем   в  дальнейшем "Заказчик",   в   лице
,       действующего       на        основании
(должность, Ф.И.О.)
,
(устава, положения, доверенности)
с  другой  стороны  (в  дальнейшем  участники  договора  именуются  также
"Стороны"  и  "Сторона"),  заключили  настоящий  договор  ("Договор")   о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить  по  заданию
Заказчика работу, указанную в п. 1.2  настоящего  Договора,  и  сдать  ее
результат Заказчику, а Заказчик  обязуется  принять  результат  работы  и
оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы  по  капитальному  ремонту
кровли многоэтажного здания по адресу:
(далее по тексту -  "Работа"),  согласно  "Смете  на  ремонт  кровельного
покрытия" (Приложение N 1),  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора (далее по тексту - "Смета").
1.3. Срок выполнения Работы   календарных  дней  с  момента
выполнения Заказчиком п. 4.1.1 настоящего Договора.
2. Инструмент, материалы и объем выполняемых подрядчиком работ
2.1. Объем и стоимость  материалов  и  работ,  составляющих  предмет
настоящего Договора, определяются в "Смете".
2.2. Работу  Подрядчик  выполняет  из  своих  материалов,  на  своем
оборудовании и своими инструментами.
2.3. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТ.
3. Обязанности сторон
Подрядчик обязан:
3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
3.2. Выполнить Работу в  срок,  указанный  в  пункте 1.3  настоящего
Договора.
3.3. Передать результат Работы Заказчику.
3.4. В  течение    дней  безвозмездно  исправить  по  требованию
Заказчика все выявленные недостатки, если в  процессе  выполнения  Работы
Подрядчик допустил отступление от условий Договора,  ухудшившее  качество
Работы.
3.5. Подрядчик  обязан  немедленно  информировать  Заказчика  в  том
случае,  если  соблюдение  им  указаний  Заказчика  грозит  годности  или
прочности выполняемой Работы.
Заказчик обязан:
3.6. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику необходимые  условия  для
выполнения Работы, включающие в себя:
- свободный доступ к участку ремонта;
- бесперебойное снабжение электроэнергией;
- место для  складирования  и  хранения  строительных  материалов  и
конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.
3.7. В течение дней после получения от Подрядчика извещения  об
окончании  Работы  либо  по  истечении  срока,  указанного  в  пункте 1.3
настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат  Работы,  а   при
обнаружении отступлений от Договора,  ухудшающих  результат  Работы,  или
иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.8.  Оплатить  Работу  по  цене  и  в  порядке,  указанной  в  п. 4
настоящего Договора.
4. Порядок расчетов
4.1. За выполненную Работу Заказчик обязуется  заплатить  Подрядчику
согласно Смете (Приложение  N 1)  и  в  следующем
порядке:
4.1.1.      предварительно   на    приобретение
материалов в соответствии со Сметой;
4.1.2. оставшуюся сумму в размере   в  течение 
календарных дней после подписания надлежащими представителями сторон Акта
сдачи-приемки результата Работы.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является окончательной и
пересмотру не подлежит.
4.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в  настоящем
Договоре.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение  срока  выполнения  Работы,  указанного  в  п. 1.3
настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  %
от суммы Договора за каждый день просрочки.
5.2.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Подрядчика  от  выполнения
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
5.3. Меры ответственности Сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем
Договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при   исполнении   условий
настоящего   Договора,   Стороны   будут   стремиться   разрешить   путем
переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения  указанные  споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде .
(местонахождение суда)
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  в  день  его  подписания
Сторонами и действует  до  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по
настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору
действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной  форме  и
подписаны Сторонами. Приложения  к  настоящему  Договору  составляют  его
неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба  экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. У  каждой  из  Сторон  находится  один
экземпляр настоящего Договора
9. Адреса и банковские реквизиты
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс:
Телефон , телетайп , факс
Расчетный счет N в банке
Корреспондентский счет: , БИК
ИНН .
Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс:
Телефон , телетайп , факс
Расчетный счет N в банке
Корреспондентский счет: , БИК
ИНН .
В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или
обслуживающего банка Стороны обязаны в   дневный  срок  уведомить  об
этом друг друга.
К Договору прилагается:
Приложение N 1 - Смета на ремонт кровельного покрытия.
Подписи сторон:
Заказчик М.П.
Подрядчик М.П.
 
Считаете полезным? Поделись с друзьями!
Возможно Вас заинтересует
Добавить комментарий




Наверх